- 相關推薦
[優秀]分期還款協議書15篇
現如今，我們都跟協議有著直接或間接的聯系，簽訂協議能夠較為有效的約束違約行為。協議的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的分期還款協議書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
![[優秀]分期還款協議書15篇](http://p.9136.com/00/l/d0add2e9cae92_5f226731c2f7b.jpg)
分期還款協議書1
開發商: (以下簡稱甲方)
認購方: (以下簡稱乙方)
身份證/護照(營業執照)號碼: 通訊地址: 郵編: 聯系電話: 1、 2、 甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，簽訂本協議書。
乙方于 年 月 日購買甲方項目 幢 單元 室，總房款為人民幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元，已簽訂認籌協議并交納定金 元(如果是認籌客戶，出示有效認籌協議，認籌金自動轉換為定金)，因個人原因導致無法按時交齊首期款，現乙方自愿申請首期款分期支付，具體付款方式如下： 年 月 日，簽訂《商品房買賣合同》前支付( %)首期款(含定金)，即： 元;今剩余購房款向江蘇美亞房地產開發有限公司借款人民幣￥ 元(大寫) ，在 年 月 日前無息分 期還清; 1. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元; 2. 年 月 日支付首期剩余房款 %，即： 元;
(生效時間以同時簽訂《商品房買賣合同》和《項目首付款分期付款協議書》為準)
且甲、乙雙方達成以下協議：
1. 乙方必須在規定的期限內付清全部借款，如有特殊情況需提前半個月向甲方申請剩余借款還款時間延期(延期時間僅限一個月，申請次數僅限一次)，乙方本人或委派家人攜帶《首付款分期付款協議書》和委托證明前往售樓部，填寫《延期申請表》，待甲方審核通過后，方可批準;
2. 如乙方未按協議規定的時間還款，逾期在30天之內，自本協議規定的.應還款期限之第二天起至實際全額付清還款之日止，甲方有權按借款金額的千分之一/天的比例收取違約金至付清之日，逾期30天未繳納款項，乙方自愿放棄上述所購房屋全部權利，甲方有權處理房產出售給他人，且不退還乙方所繳納房款，乙方無條件按甲方要求在房屋交易過程中簽字，如乙方拒絕配合甲方，甲方有權在當地人民法院提起訴訟;
3. 辦理交房手續前提，乙方需付清全部借款，如逾期產生的違約金，連同借款一并付清;
4. 協議期內，乙方不得隨意更變業主身份，不得退房，不得單方面終止該合同;
5. 本協議書一式兩份，由開發商、認購方各執一份，具有同等法律效力，發生糾紛，在甲方所在地人民法院訴訟解決;
甲方(簽章)： 乙方簽字：
代表簽字： 乙方蓋章： 年 月 日 年 月 日
分期還款協議書2
甲方：__________________
身份證：____________
住址：____________
乙方：____________
身份證：____________
住址：____________
經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：
一：乙方在____年______月______日向甲方借款人民幣11萬元，至簽訂協議日期為止累計共計利息3萬元人民幣，共計人民幣14萬元整
個人分期還款協議書合同范本。經雙方協商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬元整。
二：以上十二萬歸還款分期歸還，其中兩萬簽訂完本協議后立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬元后，十五天內必須在當地人民法院對甲方撤訴。余下十萬欠款分三年內歸還。分期歸還方式如下：
⑴從____年至____年______月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣四萬元。
⑵從____年至____年______月份這段時間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
⑶從____年至____年______月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
三：如甲方反悔協議，所有借款乙方終止償還，概不負責。如乙方反悔本協議，從____年本金加利息，起訴一切費用由乙方承擔。
四：乙方每次收到還款金額后都必須向甲方書寫收據，在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，本協議自動終止。
五：本協議甲乙雙方簽字蓋章后生效個人分期還款協議書個人分期還款協議書。
六：本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
在場見證人：
甲方：____________
乙方：____________
地點：____________
______年______月______日
分期還款協議書3
甲方：
乙方：
現鑒于乙方不能一次性償還欠款甲乙雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議：
第一條甲、乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日乙方尚欠甲方人民幣：￥元__(注明：有欠條)
第二條甲方同意乙方分_12_次償還欠款及還款計劃
1、甲乙雙方約定第一次還款日期為：農歷20__年12月1日償還金額為(人民幣)：￥元
2、甲乙雙方約定第二次還款日期為：農歷20__年1月1日償還金額為(人民幣)：￥元
3、甲乙雙方約定第三次還款日期為：農歷20__年2月1日償還金額為(人民幣)：￥元
4、甲乙雙方約定第四次還款日期為：農歷20__年3月1日償還金額為(人民幣)：￥元
5、甲乙雙方約定第五次還款日期為：農歷20__年4月1日償還金額為(人民幣)：￥元
6、甲乙雙方約定第六次還款日期為：農歷20__年5月1日償還金額為(人民幣)：￥元
7、甲乙雙方約定第七次還款日期為：農歷20__年6月1日償還金額為(人民幣)：￥元
8、甲乙雙方約定第八次還款日期為：農歷20__年7月1日償還金額為(人民幣)：￥元
9、甲乙雙方約定第九次還款日期為：農歷20__年8月1日償還金額為(人民幣)：￥元
10、甲乙雙方約定第十次還款日期為：農歷20__年9月1日償還金額為(人民幣)：￥元
11、甲乙雙方約定第十一次還款日期為：農歷20__年10月1日償還金額為(人民幣)：￥元
12、甲乙雙方約定第十二次還款日期為：農歷20__年11月1日償還金額為(人民幣)：￥元
第三條甲方保證對乙方交來欠條及本協議妥善保管，不得遺失、損毀。在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，將欠條單證及本協議完整交給乙方
在未到甲方、乙雙方約定的還款日期前，不對乙方討要欠款。
第四條乙方保證按照本協議規定時間主動償還甲方的.欠款個人分期還款協議書合同范本。在簽訂本協議之日重新更換欠條并交付甲方。
第五條本協議經甲、乙雙方簽字后生效。第六條本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：乙方：
簽約日期：簽約日期：
分期還款協議書4
我司與貴司有業務往來，貴司供應我司______產品，我司尚欠貴司部分貨款人民幣______元未付。現鑒于我司不能一次性償還欠款。雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下分______次償還欠款及還款計劃：
風險提示：
還款計劃書的目的是債務人向債權人承諾及時還款。除了還款進度和違約責任的承諾外，對于欠款的性質、時間、金額也必須明確，以免雙方對該筆款項的內容認定不一而產生糾紛。
此外，正常情況下，金額的填寫最好包括大寫和小寫兩種方式，以供對照，盡可能避免筆誤或后期改動等情況。
第一期：______年____月____日前支付人民幣______元整。
第二期：______年____月____日前支付人民幣______元整。
第三期：______年____月____日前支付人民幣______元整。
第四期：______年____月____日前支付人民幣______元整。
風險提示：
除每一期的還款截止時間和金額外，如有必要，可指定還款方式。
無論是否制定還款方式，或指定何種還款方式，在實際收到款項時，都必須保留相關的有效還款憑證，以免對方不認賬。
如我司不按協議約定的期限和數額支付給貴司欠款及利息的，我司除了應按照本協議的約定返還貴司上述所欠款項外，還應當向貴司支付______萬元違約金。
______公司
年月日
分期還款協議書格式
出賣人：_________(以下簡稱甲方)
買受人：_________(以下簡稱乙方)
保證人：_________(以下簡稱丙方)
今甲方(出賣人兼全部人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事件，告竣以下協議：
_________年____月____日
第一條本合同的標的物為_________，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以按照下列規定付出款項予甲方：
(一)前款_________元。
(二)余款_________元。
(三)月息_________元。
第二條乙方預付_________元予甲方，余款自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。每月_________日前各付出_________元。
第三條乙方可以就上述提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的`金額與日期，開出支票_________張交付甲方。上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。
第四條甲方于本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，并贊同乙方對該產品的使用。
第五條乙方若能付出第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自付出日始以日息_________分付出甲方作為延遲喪失金。
第六條乙方須以正當的方式使用_________產品，如有違反，甲方可立即解除本合同。
第七條乙方連續兩次未付出價款，而且未付出到期價款的金額達到全部價款的_________，甲方可以請求乙方付出到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求付出該標的物的使用費。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行歷程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調停;協商或調停不成的，按下列第_________種方式解決：
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他商定事項：_________。
出賣人(甲方)(蓋章)：_________買受人(乙方)(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
保證人(丙方)(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日合作協議書
分期還款協議書5
甲方：____________________
乙方：____________________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法律，甲乙雙方經過協商后，達成如下協議：
風險告知：還款協議書的目的是債務人向債權人承諾及時還款。除了還款進度和違約責任的承諾外，對于欠款的性質、時間、金額也必須明確，以免雙方對該筆款項的內容認定不一而產生糾紛。此外，正常情況下，金額的填寫最好包括大寫和小寫兩種方式，以供對照，盡可能避免筆誤或后期改動等情況。
第一條、鑒于乙方因急需資金，于_____年_____月_____日向甲方提出借款請求，甲方同意并將人民幣_______元出借予乙方，同時乙方也向甲方填寫了相應的借款單據。
第二條、現由于乙方原因不能一次性償還清以上借款，甲方同意乙方按如下約定進行分期還款。
第三條、甲方同意乙方在規定的期限內分_____次償還欠款，
第一次還款日期為：_____年_____月_____日償還金額為：人民幣______元整，大寫為____________________。
第二次還款日期為：_____年_____月_____日償還金額為：人民幣______元整，大寫為____________________。
第三次還款日期為：_____年_____月_____日償還金額為：人民幣______元整，大寫為____________________。
第四次還款日期為：_____年_____月_____日償還金額為：人民幣______元整，大寫為____________________。
第四條、若乙方沒有按期償還每月約定款項數額，超過10日的，則甲方有權解除本協議，乙方應一次性償還全部欠款及利息。
第五條、凡因本協議引起的或與本協議有關的`任何爭議，由雙方友好協商解決。協商不成時，雙方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
風險告知：關于爭議解決方式的約定，可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁,二者的本質區別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局,約定向法院提起訴訟兩審終審。
第六條、本協議未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
第七條、本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方(簽字蓋章)：_______________
乙方(簽字蓋章)：_______________
簽約時間：_____年_____月_____日
簽約時間：_____年_____月_____日
簽約地點：_____________________
簽約地點：_____________________
分期還款協議書6
甲方(債權人)： (以下簡稱甲方)
乙方(債務人)： (以下簡稱乙方)
根據____市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的____市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協議：
第一條、經____市市北區人民法院和____市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用共計人民幣3012419.29元(其中：工程款793633.18;損失費1705378.5;質保金468192.61;訴訟費、評估費25215+20000)，后經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的基礎上還款人民幣240萬元(大寫：貳佰肆拾萬元整)。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：
1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款100萬元(大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準)，乙方第二次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款80萬元(大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準)，乙方第三次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款60萬元(大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準)。
2、如果乙方不能按上述約定時間足額還款，只要發生一次超過七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩余欠款數額，并按日支付判決數額0.5%的違約金，并付判決數額利息。
3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的.含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，乙方同意在本協議簽訂后根據甲方要求隨時賦予本協議強制執行效力。
4、本協議還款數額包含[20___]青民一終字第655號判決書及____市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面(室外)、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由____海川建設集團有限公司在雙方已談妥協議價款(240萬)中支付。
5、本協議還款時乙方必須支付現金或支票(不包括承兌支票)，不得以物抵債或其他任何方式的還款。
第三條、爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協議第二條2款約定的違約金和利息。本協議履行完畢，雙方關于____市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張____市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。
第四條、本協議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
分期還款協議書7
甲方：
身份證：
住址：
乙方：
身份證：
住址：
經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：
一：乙方在______年7月21日向甲方借款人民幣11萬元，至簽訂協議日期為止累計共計利息3萬元人民幣，共計人民幣14萬元整。經雙方協商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬元整。
二：以上十二萬歸還款分期歸還，其中兩萬簽訂完本協議后立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬元后，十五天內必須在當地人民法院對甲方撤訴。余下十萬欠款分三年內歸還。分期歸還方式如下：
⑴從2______年至2______年1月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣四萬元。
⑵從2______年至2______年1月份這段時間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
⑶從2______年至2______年1月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
三:如甲方反悔協議，所有借款乙方終止償還，概不負責。如乙方反悔本協議，從______年本金加利息，起訴一切費用由乙方承擔。
四：乙方每次收到還款金額后都必須向甲方書寫收據，在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，本協議自動終止。
五：本協議甲乙雙方簽字蓋章后生效。
六：本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
在場見證人：
甲方：
乙方：
地點：
分期還款協議書8
甲方：_________
乙方：_________
經甲乙雙方友好協商，就乙方償還所欠甲方貨款事宜，達成如下還款協議：
一、甲乙雙方確認，截止本協議簽訂之日，乙方共欠甲方貨款人民幣52500元（大寫:五萬貳仟伍佰元）；
二、乙方承諾，自本協議簽訂后至____年____月____日前將上述欠款全部償還給甲方；
三、若乙方未按照本協議第二條約定的時間償還欠款，則從違約之日起按所欠貨款額的日千分之xx向甲方支付逾期還錢違約金；
四、履行本協議發生的爭議或與本協議有關的.爭議，雙方協商解決，協商不成，雙方均可在告所在地法院提起訴訟；
五、本協議雙方蓋章之日起生效。協議一式四份，雙方各執兩份，每份都具有同等的法律效力。
甲方：___________ 乙方：_____________
____年____月____日 ____年____月____日
分期還款協議書9
甲方（出借方）： 身份證號： 住址
乙方（借款方）： 身份證號： 住址
丙方（擔保方）： 身份證號： 住址：
上述三方就乙方在20 年7月1日向甲方（當時寫的向王國國借款）借款1000萬元人民幣，借款期限一個月，月利率為2%，因乙方拖延還款，先經雙方協商達成如下全都協議：
一、乙方應在前述本協議之日，將之前所欠利息 元一次性支付給甲方。
二、從簽署協議之日，借款本金為壹仟萬整，月利息為 %，分 次歸還：
三、若乙方未能按時足額支付任一筆款項，視為乙方違約，乙方應根據借款總額的`每日 %向甲方擔當違約責任，且該分期還款協議不再履行，甲方有權要求乙方將全部借款一次性支付甲方，乙方也
同意一次性支付。如乙方未按本協議商定支付，甲方為實現該債權的一切費用由乙方全部擔當（包括但不限于訴訟費、保全費、甲方的律師費、實現債權的差旅費、誤工費等）。
四、丙方為乙方前述借款供應擔保責任，擔保方式為連帶責任保證，擔保范圍包括本息以及本協議第三條商定的相關費用；如乙方未能按期歸還，甲方可直接向丙方直接追索。
五、如履行本協議發生糾紛，由河南省濟源中級人民法院受理。
本協議三方簽字生效，一式三份，雙方各執一份備查。
甲方
乙方：
丙方：
年 月 日
分期還款協議書10
______年____月____日本借款人______向貴司______處借款______元整，期限______年，月息______，用于______。
現鑒于本借款人______不能一次性歸還欠款。雙方經過友好協商，在協商全都的根底上，達成如下還款協議。貴司同意本借款人______分______次歸還欠款及還款規劃：
風險提示：
還款規劃書的目的是債務人向債權人承諾準時還款。除了還款進度和違約責任的承諾外，對于欠款的性質、時間、金額也必需明確，以免雙方對該筆款項的內容認定不一而產生糾紛。
此外，正常狀況下，金額的'填寫最好包括大寫和小寫兩種方式，以供對比，盡可能避開筆誤或后期改動等狀況。
第一次還款日期為：農歷______年____月____日歸還金額為：人民幣______元整。
其次次還款日期為：農歷______年____月____日歸還金額為：人民幣______元整。
第三次還款日期為：農歷______年____月____日歸還金額為：人民幣______元整。
第四次還款日期為：農歷______年____月____日歸還金額為：人民幣______元整。
第五次還款日期為：農歷______年____月____日歸還金額為：人民幣______元整。
風險提示：
除每一期的還款截止時間和金額外，如有必要，可指定還款方式。
無論是否制定還款方式，或指定何種還款方式，在實際收到款項時，都必需保存相關的有效還款憑證，以免對方不認賬。
本借款人______若未能按時支付貴司上述任何一期的款項，每延期一日，貴司有權要求本借款人______支付未按時支付款項______％的滯納金。
______還款人
年 月 日
分期還款協議書11
開發商:____________ (以下簡稱甲方)
認購方: ____________(以下簡稱乙方)
身份證/護照(營業執照)號碼:__________________通訊地址:__________________郵編:__________________聯系電話: __________________
1、 2、甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，簽訂本協議書。
乙方于______年______月______日購買甲方項目幢單元室，總房款為人民幣佰拾萬仟佰拾元，已簽訂認籌協議并交納定金元(如果是認籌客戶，出示有效認籌協議，認籌金自動轉換為定金)，因個人原因導致無法按時交齊首期款，現乙方自愿申請首期款分期支付，具體付款方式如下：______年______月______日，簽訂《商品房買賣合同》前支付( %)首期款(含定金)，即：元;今剩余購房款向江蘇美亞房地產開發有限公司借款人民幣￥元(大寫)，在______年______月______日前無息分期還清;
1.______年______月______日支付首期剩余房款%，即：元;
2.______年______月______日支付首期剩余房款%，即：元;
(生效時間以同時簽訂《商品房買賣合同》和《項目首付款分期付款協議書》為準)
且甲、乙雙方達成以下協議：
1.乙方必須在規定的期限內付清全部借款，如有特殊情況需提前半個月向甲方申請剩余借款還款時間延期(延期時間僅限一個月，申請次數僅限一次)，乙方本人或委派家人攜帶《首付款分期付款協議書》和委托證明前往售樓部，填寫《延期申請表》，待甲方審核通過后，方可批準;
2.如乙方未按協議規定的.時間還款，逾期在30天之內，自本協議規定的應還款期限之第二天起至實際全額付清還款之日止，甲方有權按借款金額的千分之一/天的比例收取違約金至付清之日，逾期30天未繳納款項，乙方自愿放棄上述所購房屋全部權利，甲方有權處理房產出售給他人，且不退還乙方所繳納房款，乙方無條件按甲方要求在房屋交易過程中簽字，如乙方拒絕配合甲方，甲方有權在當地人民法院提起訴訟;
3.辦理交房手續前提，乙方需付清全部借款，如逾期產生的違約金，連同借款一并付清;
4.協議期內，乙方不得隨意更變業主身份，不得退房，不得單方面終止該合同;
5.本協議書一式兩份，由開發商、認購方各執一份，具有同等法律效力，發生糾紛，在甲方所在地人民法院訴訟解決;
甲方(簽章)：__________________
乙方簽字：__________________
代表簽字：
乙方蓋章：
______年______月______日
______年______月______日
分期還款協議書12
甲方(債權人)：(以下簡稱甲方)
乙方(債務人)：(以下簡稱乙方)
根據青島市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經協商一致，就乙方欠甲方工程款相關還款事宜達成如下協議：
第一條、經青島市市北區人民法院和青島市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關費用共計人民幣3012419.29元(其中：工程款793633.18;損失費1705378.5;質保金468192.61;訴訟費、評估費25215+20000)，后經甲乙雙方協商，甲方同意乙方還款在確保誠信的基礎上還款人民幣240萬元(大寫：貳佰肆拾萬元整)。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務，為了保證甲方的債權能早日實現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：
1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款100萬元(大寫：壹佰萬元整，以實際到甲方賬戶為準)，乙方第二次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款80萬元(大寫：捌拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準)，乙方第三次還款時間與數額：20___年12月30日前還工程款60萬元(大寫：陸拾萬元整，以實際到甲方賬戶為準)。
2、如果乙方不能按上述約定時間足額還款，只要發生一次超過七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩余欠款數額，并按日支付判決數額0.5%的違約金，并付判決數額利息。
3、乙方已經根據法律有關規定，經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的'了解，經慎重考慮，乙方同意在本協議簽訂后根據甲方要求隨時賦予本協議強制執行效力。
4、本協議還款數額包含[20___]青民一終字第655號判決書及青島市市級糧食儲備庫二期工程項目內容。其中二期工程主體、工程場區路面(室外)、排水溝及消防管網、強弱電若仍存在工程欠款，則均由青島海川建設集團有限公司在雙方已談妥協議價款(240萬)中支付。
5、本協議還款時乙方必須支付現金或支票(不包括承兌支票)，不得以物抵債或其他任何方式的還款。
第三條、爭議的解決方式
本合同在履行中如發生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協議第二條2款約定的違約金和利息。本協議履行完畢，雙方關于青島市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無爭議，甲方不得以任何理由向有關司法機關，向乙方主張青島市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。
第四條、本協議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分期還款協議書13
債權人：________________
地址：________________電話：_____________郵編：________________
債務人：________________
地址：________________電話：_____________郵編：________________
現鑒于債務人不能一次性償還清欠款。債權人、債務人雙方經過友好協商，在協商一致的基礎上，達成如下還款協議：
第一條 還款內容
1、還款金額：共計_________人民幣。
2、還款期限：自簽訂此協議之日起債務人至______年______月______日前還清，共分為______期。
3、利率：按照________________的利率執行，具體為：________________。
第二條 擔保
債務人將________________________________作為還款的抵押。
抵押期限：自本協議生效之日起至債務人還清債權人與本合同有關的全部款項及利率為止。
第三條 債權人的義務
1、對債務人交來抵押物的單證妥善保管，不得遺失、損毀。
2、在債務人到期還清所有本協議規定的款項后，將抵押物的單證完整交給債權人。在未到雙方約定的還款日期前，不對債務人討要欠款。
第四條 債務人的義務
1、債務人保證按照本協議規定時間主動償還債權人的欠款。
2、債務人在簽訂協議之日起交付抵押物的所有權證書。
第五條 違約責任
1、債務人未按照本協議約定時間按期付款的，從違約之日起按違約金額的日萬分之二點一向債權人支付逾期付款違約金。如果債務人在還款過程中，有其中任何一期欠款未按時或足額支付，則債權人有權立即要求債務人就剩余各期欠款一并向債權人支付。
2、債務人如因本身責任不按合同規定支付給債權人欠款及利息的，債務人應負責違約責任。
風險告知：明確違約責任，在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的`懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
第六條 爭議解決
因本合同發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，以下列第____種方式解決：
1、向_____仲裁委員會申請仲裁;
2、向_______法院起訴。
風險告知：關于爭議解決方式的約定，可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁,二者的本質區別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局,約定向法院提起訴訟兩審終審。
第七條 附則
1、本合同經見證后生效。
2、本合同一式六份，雙方各執二份，見證單位留存二份。
債權人：(簽章)________________ 債務人：(簽章)________________
代表人：______________________ 代表人：______________________
分期還款協議書14
甲方：_____身份證：_____住址：_____
乙方：_____身份證：_____住址：_____
經過友好協商，雙方就有關事項協議如下：_____
一：_____乙方在20__________年7月21日向甲方借款人民幣11萬元，至簽訂協議日期為止累計共計利息3萬元人民幣，共計人民幣14萬元整。經雙方協商，同意甲方最終只需歸還乙方人民幣十二萬元整。
二：_____以上十二萬歸還款分期歸還，其中兩萬簽訂完本協議后立即歸還，甲方在收到乙方這兩萬元后，十五天內必須在當地人民法院對甲方撤訴。余下十萬欠款分三年內歸還。分期歸還方式如下：_____
⑴從20__________年至20__________年10月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣四萬元。
⑵從20__________年至20__________年10月份這段時間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
⑶從20__________年至20__________年10月份這段期間內，甲方歸還乙方人民幣三萬元。
三：_____如甲方反悔協議，所有借款乙方終止償還，概不負責。如乙方反悔本協議，從20__________年本金加利息，起訴一切費用由乙方承擔。
四：_____乙方每次收到還款金額后都必須向甲方書寫收據，在乙方到期還清所有本協議規定的款項后，本協議自動終止。
五：_____本協議甲乙雙方簽字蓋章后生效。
六：_____本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。
在場見證人：_____
甲方：_____
乙方：_____
地點：_____
分期還款協議書15
出借人（甲方）： 借款人（乙方）： ；
現鑒于乙方不能一次性償還甲方借款。甲、乙、兩方經友好協商，達成如下協議：
第一條、甲乙雙方在此確認：截止本協議簽訂之日，乙方尚欠甲方人民幣（大寫）：（注明：有借條憑證）。
第二條、甲方同意乙方分次償還借款或欠款，具體還款計劃看附則。
第三條、甲方對乙方的借條憑證及本協議妥善保管，在乙方到期還清所有款項后一起交還乙方。
第四條、按照本協議約定時間，乙方主動償還借款。
第五條、違約責任
若乙方不能按時履行到期債務，甲方有權立即要求償還全部債務，并按借款金額的計算違約金。
第六條、補充協議：
甲方簽字：
_____年____月____日
乙方簽字：
_____年____月____日
【分期還款協議書】相關文章：
分期還款協議書07-03
分期還款協議書09-23
欠款分期還款的協議書01-07
分期還款協議書精選（15篇）11-30
分期還款承諾書01-29
個人分期還款協議書11篇03-10
分期還款協議書2篇[精]11-14
借款分期協議書01-29
還款協議書07-23
還款協議書09-04